• 法律图书馆

  • 新瑞祥国际速递

  • 民法典各分编(草案)征求意见(三)

    瑞祥国际官网  2018-9-6 8:27:50  中国人大网


    2018-09-05 至 2018-11-03

      第十三届全国人大常委会第五次会议对《民法典各分编(草案)》进行了审议。现将《民法典各分编(草案)》在中国人大网公布,社会公众可以直接登录中国人大网(www.npc.gov.cn)提出意见,也可以将意见寄送全国人大常委会法制工作委员会(北京市西城区前门西大街1号,邮编:100805。信封上请注明民法典各分编草案征求意见)。征求意见截止日期:2018年11月03日。

        第四百六十七条   借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的以外,应当按照实际借款的期间计算利息。 

      

        第四百六十八条   借款人可以在还款期限届满之前向贷款人申请展期。贷款人同意的,可以展期。 

      

        第四百六十九条   自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。 

      

        第四百七十条   借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家的有关规定;对支付利息没有约定或者约定不明确的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息。

        自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。 

      

        第十三章   保证合同 

      

        第一节   一般规定 

      

        第四百七十一条   保证合同是为保障债权的实现,当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,保证人履行债务或者承担责任的合同。 

      

        第四百七十二条   保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效,保证合同无效,但是法律另有规定的除外。

        保证合同被确认无效后,债务人、保证人、债权人应当根据其过错各自承担相应的民事责任。 

      

        第四百七十三条   下列组织不得担任保证人:

        (一)机关法人,但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;

        (二)以公益为目的的法人、非法人组织;

        (三)法人的分支机构。

        法人的分支机构取得法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。 

      

        第四百七十四条   保证合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:

        (一)被保证的主债权的种类、数额;

        (二)债务人履行债务的期限;

        (三)保证的方式;

        (四)保证的范围;

        (五)保证的期间;

        (六)当事人认为需要约定的其他事项。 

      

        第四百七十五条   保证合同可以是单独订立的书面合同,也可以是主合同中的保证条款。

        第三人单方以书面形式向债权人出具保证书,债权人接受且未提出异议的,保证合同成立。 

      

        第四百七十六条   保证的方式包括一般保证和连带责任保证。

        当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照连带责任保证承担保证责任,但是自然人之间的保证合同除外。 

      

        第四百七十七条   当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。

        一般保证的保证人在就债务人的财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝承担保证责任。

        有下列情形之一的,保证人不得行使前款规定的权利:

        (一)债务人下落不明,且无财产可供执行;

        (二)人民法院受理债务人破产案件,中止执行程序;

        (三)债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者明显缺乏履行债务能力;

        (四)保证人明确放弃前款规定的权利。 

      

        第四百七十八条   当事人在保证合同中约定保证人和债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证。

        连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 

      

        第四百七十九条   保证人可以要求债务人提供反担保。 

      

        第二节   保证责任 

      

        第四百八十条   保证担保的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用。当事人另有约定的,按照其约定。 

      

        第四百八十一条   保证期间是保证人承担保证责任的期间,不发生中止、中断和延长。

        债权人与保证人可以约定保证期间,但是约定的保证期间早于主债务期限或者与主债务期限同时届满的,视为没有约定;没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。

        债权人与债务人对主债务履行期限没有约定或者约定不明确的,保证期间自债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算。 

      

        第四百八十二条   一般保证的债权人未在保证期间内对债务人提起诉讼或者申请仲裁的,保证人不再承担保证责任。

        连带责任保证的债权人未在保证期间内对保证人主张承担保证责任的,保证人不再承担保证责任。 

      

        第四百八十三条   一般保证的债权人在保证期间届满前对债务人提起诉讼或者申请仲裁的,从判决或者仲裁裁决生效之日起,开始计算保证债务的诉讼时效。

        连带责任保证的债权人在保证期间届满前要求保证人承担保证责任的,从债权人要求保证人承担保证责任之日起,开始计算保证债务的诉讼时效。 

      

        第四百八十四条   一般保证中,主债务诉讼时效中断,保证债务诉讼时效中断;连带责任保证中,主债务诉讼时效中断,保证债务诉讼时效不中断。

        一般保证和连带责任保证中,主债务诉讼时效中止的,保证债务的诉讼时效同时中止。 

      

        第四百八十五条   债权人和债务人在保证期间内未经保证人同意,协商变更主合同内容,减轻债务的,保证人仍对变更后的债务承担保证责任;加重债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。

        债权人与债务人对主合同履行期限作了变更,未经保证人同意的,保证期间为原合同约定或者法律规定的期间。 

      

        第四百八十六条   债权人在保证期间内将全部或者部分债权转让给第三人,通知保证人后,保证人对受让人承担相应的保证责任。未经通知,该转让对保证人不发生效力。

        保证人与债权人约定仅对特定的债权人承担保证责任或者禁止债权转让,债权人在保证期间内未经保证人同意转让全部或者部分债权的,保证人就受让人的债权不再承担保证责任。 

      

        第四百八十七条   债权人在保证期间内未经保证人同意,允许债务人转移全部或者部分债务,保证人对未经其同意转移的债务不再承担保证责任,但是保证合同另有约定的除外。

        在保证期间内,第三人加入债务的,保证人的保证责任不受影响。 

      

        第四百八十八条   一般保证的保证人在主债务履行期限届满后,向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况,债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行的,保证人在其提供可供执行财产的价值范围内免除保证责任。 

      

        第四百八十九条   同一债务有两个以上保证人的,保证人应当按照保证合同约定的保证份额,承担保证责任。没有约定保证份额的,债权人可以要求任何一个保证人在其保证范围内承担保证责任。 

      

        第四百九十条   保证人承担保证责任后,除当事人另有约定以外,有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿,享有债权人对债务人的权利,但是不得损害债权人的利益。 

      

        第四百九十一条   保证人享有债务人对债权人的抗辩。债务人放弃抗辩的,保证人仍有权向债权人主张抗辩。 

      

        第四百九十二条   债务人对债权人享有抵销权或者撤销权的,保证人可以在相应范围内拒绝承担保证责任。 

      

        第四百九十三条   保证人与债权人可以协商设立最高额保证。

        最高额保证除适用本章规定以外,参照适用物权编 关于最高额抵押权的规定。 

      

        第十四章   租赁合同 

      

        第四百九十四条   租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益,承租人支付租金的合同。 

      

        第四百九十五条   租赁合同的内容包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。 

      

        第四百九十六条   租赁期限不得超过二十年。

        租赁期间届满,当事人可以续订租赁合同,但是约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年。 

      

        第四百九十七条   当事人未依照法律、行政瑞祥国际规定办理租赁合同登记备案手续的,不影响合同的效力,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第四百九十八条   租赁期限六个月以上的,应当采用书面形式。当事人未采用书面形式,无法确定租赁期限的,视为不定期租赁。 

      

        第四百九十九条   出租人应当按照约定将租赁物交付承租人,并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。 

      

        第五百条   承租人应当按照约定的方法使用租赁物。对租赁物的使用方法没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,应当按照租赁物的性质使用。 

      

        第五百零一条   承租人按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物,致使租赁物受到损耗的,不承担损害赔偿责任。 

      

        第五百零二条   承租人未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物,致使租赁物受到损失的,出租人可以解除合同并要求赔偿损失。 

      

        第五百零三条   出租人应当履行租赁物的维修义务,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第五百零四条   承租人在租赁物需要维修时可以要求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的,承租人可以自行维修,维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的,应当相应减少租金或者延长租期。

        因承租人的过错致使租赁物需要维修的,出租人不承担前款规定的责任。 

      

        第五百零五条   承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物毁损、灭失的,应当承担损害赔偿责任。 

      

        第五百零六条   承租人经出租人同意,可以对租赁物进行改善或者增设他物。

        承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。 

      

        第五百零七条   承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效,第三人对租赁物造成损失的,承租人应当赔偿损失。

        承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。 

      

        第五百零八条   承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人,转租期限超过承租人剩余租赁期限的,超过部分的约定对出租人不具有法律约束力,但是出租人与承租人另有约定的除外。 

      

        第五百零九条   出租人知道或者应当知道承租人转租,但是在六个月内未提出异议的,视为出租人同意转租。 

      

        第五百一十条   承租人拖欠租金的,次承租人可以代承租人支付其欠付的租金和违约金,但是转租合同无效的除外。

        次承租人代为支付的租金和违约金超出其应付的租金数额的,可以折抵次承租人应当向承租人支付的租金或者向承租人追偿。 

      

        第五百一十一条   在租赁期间因占有、使用租赁物获得的收益,归承租人所有,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第五百一十二条   承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定,租赁期间不满一年的,应当在租赁期间届满时支付;租赁期间一年以上的,应当在每届满一年时支付,剩余期间不满一年的,应当在租赁期间届满时支付。 

      

        第五百一十三条   承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限内支付。承租人逾期不支付的,出租人可以解除合同。 

      

        第五百一十四条   因第三人主张权利,致使承租人不能对租赁物使用、收益的,承租人可以要求减少租金或者不支付租金。

        第三人主张权利的,承租人应当及时通知出租人。 

      

        第五百一十五条   有下列情形之一,因出租人原因致使租赁物无法使用的,承租人可以解除合同:

        (一)租赁物被司法机关或者行政机关依法查封;

        (二)租赁物权属有争议;

        (三)租赁物具有违反法律、行政瑞祥国际关于使用条件强制性规定情形。 

      

        第五百一十六条   租赁物在承租人依据租赁合同占有期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。 

      

        第五百一十七条   出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利,但是房屋共有人行使优先购买的权利或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

        出租人履行通知义务后,承租人在十五日内未明确表示购买的,视为承租人放弃优先购买的权利。 

      

        第五百一十八条   出租人未通知承租人或者有其他妨害承租人行使优先购买权情形的,承租人可以请求出租人承担损害赔偿责任,但是出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。 

      

        第五百一十九条   出租人委托拍卖人拍卖租赁房屋的,应当在拍卖五日前通知承租人。承租人未参加拍卖的,视为放弃优先购买权。 

      

        第五百二十条   因不可归责于承租人的事由,致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的,承租人可以要求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部毁损、灭失,致使不能实现合同目的的,承租人可以解除合同。 

      

        第五百二十一条   当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,视为不定期租赁。当事人可以随时解除合同,但是出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。 

      

        第五百二十二条   租赁物危及承租人的安全或者健康的,即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格,承租人仍然可以随时解除合同。 

      

        第五百二十三条   承租人在房屋租赁期间死亡的,与其生前共同居住的人或者共同经营人可以按照原租赁合同租赁该房屋。 

      

        第五百二十四条   租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。 

      

        第五百二十五条   租赁期间届满,承租人继续使用租赁物,出租人没有提出异议的,原租赁合同继续有效,但是租赁期限为不定期。

        租赁期间届满,房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。 

      

        第十五章   融资租赁合同 

      

        第五百二十六条   融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金的合同。

        承租人将其自有物出卖给出租人,再通过融资租赁合同将租赁物从出租人处租回的,承租人和出卖人系同一人不影响融资租赁合同的成立。 

      

        第五百二十七条   当事人以虚构租赁物等方式订立融资租赁合同掩盖非法目的的,融资租赁合同无效。 

      

        第五百二十八条   融资租赁合同的内容包括租赁物名称、数量、规格、技术性能、检验方法、租赁期限、租金构成及其支付期限和方式、币种、租赁期间届满租赁物的归属等条款。

        融资租赁合同应当采用书面形式。 

      

        第五百二十九条   依照法律、行政瑞祥国际的规定,承租人对于租赁物的经营使用应当取得行政许可的,出租人未取得行政许可不影响融资租赁合同的效力。 

      

        第五百三十条   出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,出卖人应当按照约定向承租人交付标的物,承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。 

      

        第五百三十一条   出卖人违反向承租人交付标的物的义务,有下列情形之一的,承租人可以拒绝受领出卖人向其交付的租赁物:

        (一)租赁物严重不符合约定;

        (二)出卖人未在约定期间或者合理期间内交付租赁物,经承租人或者出租人催告,在催告期满后仍未交付。

        承租人拒绝受领租赁物的,应当及时通知出租人。 

      

        第五百三十二条   出租人、出卖人、承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利。承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。 

      

        第五百三十三条   承租人对出卖人行使索赔权利,不影响其履行支付租金的义务,但是承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的,承租人可以要求减轻或者免除相应租金的支付义务。 

      

        第五百三十四条   出租人有下列情形之一,致使承租人对出卖人索赔逾期或者索赔失败的,承租人有权要求出租人承担相应责任:

        (一)明知租赁物有质量瑕疵而不告知承租人;

        (二)承租人行使索赔权利时,未及时提供必要协助。

        出租人怠于行使融资租赁合同或者买卖合同中约定的只能由出租人对出卖人行使的索赔权利,承租人有权要求出租人承担相应责任。 

      

        第五百三十五条   出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同,未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。 

      

        第五百三十六条   出租人对租赁物享有的所有权,未经登记,不得对抗善意第三人。 

      

        第五百三十七条   融资租赁合同的租金,除当事人另有约定的以外,应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。 

      

        第五百三十八条   租赁物不符合约定或者不符合使用目的的,出租人不承担责任,但是承租人依赖出租人的技能确定租赁物或者出租人干预选择租赁物的除外。 

      

        第五百三十九条   出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。 

      

        第五百四十条   出租人有下列情形之一,影响承租人对租赁物的占有和使用的,承租人有权要求出租人赔偿损失:

        (一)无正当理由收回租赁物;

        (二)无正当理由妨碍、干扰承租人对租赁物的占有和使用;

        (三)因出租人的原因致使第三人对租赁物主张权利;

        (四)不当影响承租人对租赁物占有和使用的其他情形。 

      

        第五百四十一条   承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身损害或者财产损失的,出租人不承担责任。 

      

        第五百四十二条   承租人应当妥善保管、使用租赁物。

        承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。 

      

        第五百四十三条   承租人占有租赁物期间,租赁物毁损、灭失的,出租人有权要求承租人继续支付租金,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 

      

        第五百四十四条   承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的,出租人可以要求支付全部租金;也可以解除合同,收回租赁物。 

      

        第五百四十五条   承租人未经出租人同意,将租赁物转让、转租、抵押、质押、投资入股或者以其他方式处分的,出租人可以解除融资租赁合同。 

      

        第五百四十六条   有下列情形之一的,出租人或者承租人可以解除融资租赁合同:

        (一)出租人与出卖人订立的买卖合同解除、被确认无效或者被撤销,且未能重新订立买卖合同;

        (二)租赁物因不可归责于当事人的原因毁损、灭失,且不能修复或者确定替代物;

        (三)因出卖人的原因致使融资租赁合同的目的不能实现。 

      

        第五百四十七条   融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭失等不可归责于当事人的原因解除的,出租人可以要求承租人按照租赁物折旧情况给予补偿。 

      

        第五百四十八条   融资租赁合同因买卖合同解除、被确认无效或者被撤销而解除,但是出卖人及租赁物系由承租人选择的,出租人有权要求承租人赔偿相应损失。

        出租人的损失已经在买卖合同解除、被确认无效或者被撤销时获得赔偿的,应当免除承租人相应的赔偿责任。 

      

        第五百四十九条   当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有,承租人已经支付大部分租金,但是无力支付剩余租金,出租人因此解除合同收回租赁物的,收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的,承租人可以要求部分返还。

        当事人约定租赁期间届满租赁物归出租人所有,因租赁物毁损、灭失或者附合、混同于他物致使承租人不能返还的,出租人有权要求承租人给予合理补偿。 

      

        第五百五十条   出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。对租赁物的归属没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。 

      

        第五百五十一条   当事人约定租赁期间届满,承租人仅需向出租人支付象征性价款的,视为约定的租金义务履行完毕后租赁物归承租人所有。 

      

        第五百五十二条   融资租赁合同无效,当事人就合同无效情形下租赁物的归属有约定的,依照其约定;没有约定或者约定不明确的,租赁物应当返还出租人。但是因承租人原因致使合同无效,出租人不要求返还租赁物或者返还出租人后会显著降低租赁物效用的,租赁物归承租人所有,并由承租人给予出租人合理补偿。 

      

        第十六章   承揽合同 

      

        第五百五十三条   承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人给付报酬的合同。

        承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 

      

        第五百五十四条   承揽合同的内容包括承揽的标的、数量、质量、报酬、承揽方式、材料的提供、履行期限、验收标准和方法等条款。 

      

        第五百五十五条   承揽人应当以自己的设备、技术和劳力,完成主要工作,但是当事人另有约定的除外。

        承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。 

      

        第五百五十六条   承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。 

      

        第五百五十七条   承揽人提供材料的,承揽人应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。 

      

        第五百五十八条   定作人提供材料的,定作人应当按照约定提供材料。承揽人对定作人提供的材料,应当及时检验,发现不符合约定时,应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。

        承揽人不得擅自更换定作人提供的材料,不得更换不需要修理的零部件。 

      

        第五百五十九条   承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的,应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 

      

        第五百六十条   定作人中途变更承揽工作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 

      

        第五百六十一条   承揽工作需要定作人协助的,定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的,承揽人可以解除合同。 

      

        第五百六十二条   承揽人在工作期间,应当接受定作人必要的监督检验。定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。 

      

        第五百六十三条   承揽人完成工作的,应当向定作人交付工作成果,并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 

      

        第五百六十四条   承揽人交付的工作成果不符合质量要求的,定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 

      

        第五百六十五条   定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的,定作人应当相应支付。 

      

        第五百六十六条   定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的,承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第五百六十七条   承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果,因保管不善造成毁损、灭失的,应当承担损害赔偿责任。 

      

        第五百六十八条   承揽人应当按照定作人的要求保守秘密,未经定作人许可,不得留存复制品或者技术资料。 

      

        第五百六十九条   共同承揽人对定作人承担连带责任,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第五百七十条   定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。 

      

        第十七章   建设工程合同 

      

        第五百七十一条   建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

        建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 

      

        第五百七十二条   建设工程合同应当采用书面形式。 

      

        第五百七十三条   建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。 

      

        第五百七十四条   发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

        总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

        禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 

      

        第五百七十五条   国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。 

      

        第五百七十六条   建设工程施工合同无效,但是建设工程经竣工验收合格的,承包人可以请求参照合同的约定支付工程价款。

        建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形处理:

        (一)修复后的建设工程经竣工验收合格的,发包人可以要求承包人承担修复费用;

        (二)修复后的建设工程经竣工验收不合格的,承包人不能要求支付工程价款。

        发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。 

      

        第五百七十七条   勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。 

      

        第五百七十八条   施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。 

      

        第五百七十九条   建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政瑞祥国际的规定。 

      

        第五百八十条   发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。 

      

        第五百八十一条   隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 

      

        第五百八十二条   建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。 

      

        第五百八十三条   建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,除存在违反法律、行政瑞祥国际强制性规定的情形以外,视为工程质量验收合格,但是承包人应当在建设工程的合理使用期限内对地基基础工程和主体结构质量承担责任。 

      

        第五百八十四条   当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

        (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

        (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人未在约定期限或者合理期限内验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

        (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 

      

        第五百八十五条   勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。 

      

        第五百八十六条   因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。 

      

        第五百八十七条   因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担损害赔偿责任。 

      

        第五百八十八条   发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 

      

        第五百八十九条   因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 

      

        第五百九十条   因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 

      

        第五百九十一条   承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

        发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

        合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第五百七十六条的规定处理。 

      

        第五百九十二条   发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 

      

        第五百九十三条   本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。 

      

        第十八章   运输合同 

      

        第一节   一般规定 

      

        第五百九十四条   运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。 

      

        第五百九十五条   从事公共运输的承运人不得拒绝旅客、托运人通常、合理的运输要求。 

      

        第五百九十六条   承运人应当在约定期间或者合理期间内将旅客、货物安全运输到约定地点。 

      

        第五百九十七条   承运人应当按照约定的或者通常的运输路线将旅客、货物运输到约定地点。 

      

        第五百九十八条   旅客、托运人或者收货人应当支付票款或者运输费用。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加票款或者运输费用的,旅客、托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的票款或者运输费用。 

      

        第二节   客运合同 

      

        第五百九十九条   客运合同自承运人向旅客交付客票时成立,但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。 

      

        第六百条   旅客应当持有效客票乘运。旅客无票乘运、超程乘运、越级乘运或者持失效客票乘运的,应当补交票款,承运人可以按照规定加收票款。旅客不交付票款的,承运人可以拒绝运输。

        实名制客运合同的旅客丢失客票的,可以要求承运人挂失补办,承运人不得再次收取票款。 

      

        第六百零一条   旅客因自己的原因不能按照客票记载的时间乘坐的,应当在约定的时间内办理退票或者变更手续。逾期办理的,承运人可以不退票款,并不再承担运输义务。 

      

        第六百零二条   旅客在运输中应当按照约定的限量携带行李。超过限量携带行李的,应当办理托运手续。 

      

        第六百零三条   旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性以及有可能危及运输工具上人身和财产安全的危险物品或者其他违禁物品。

        旅客违反前款规定的,承运人可以将违禁物品卸下、销毁或者送交有关部门。旅客坚持携带或者夹带违禁物品的,承运人应当拒绝运输。 

      

        第六百零四条   承运人应当向旅客及时告知有关不能正常运输的重要事由和安全运输应当注意的事项。旅客对承运人为安全运输所作的合理安排应当积极协助配合。 

      

        第六百零五条   承运人应当按照客票载明的时间和班次运输旅客。承运人迟延运输的,应当履行告知和提醒义务,并根据旅客的要求安排改乘其他班次或者退票;由此给旅客造成损失的,承运人应当赔偿,但是不可归责于承运人的除外。 

      

        第六百零六条   承运人擅自变更运输工具而降低服务标准的,应当根据旅客的要求退票或者减收票款;提高服务标准的,不应当加收票款。 

      

        第六百零七条   承运人在运输过程中,应当尽力救助患有急病、分娩、遇险的旅客。 

      

        第六百零八条   承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任,但是伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。

        前款规定适用于按照规定免票、持优待票或者经承运人许可搭乘的无票旅客。 

      

        第六百零九条   在运输过程中旅客自带物品毁损、灭失,承运人有过错的,应当承担损害赔偿责任。

        旅客托运的行李毁损、灭失的,适用货物运输的有关规定。 

      

        第三节   货运合同 

      

        第六百一十条   托运人办理货物运输,应当向承运人准确表明收货人的名称或者姓名或者凭指示的收货人,货物的名称、性质、重量、数量,收货地点等有关货物运输的必要情况。

        因托运人申报不实或者遗漏重要情况,造成承运人损失的,托运人应当承担损害赔偿责任。 

      

        第六百一十一条   货物运输需要办理审批、检验等手续的,托运人应当将办理完有关手续的文件提交承运人。 

      

        第六百一十二条   托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的,适用本法第四百零九条的规定。

        托运人违反前款规定的,承运人可以拒绝运输。 

      

        第六百一十三条   托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的,应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装,作出危险物标志和标签,并将有关危险物品的名称、性质和防范措施的书面材料提交承运人。

        托运人违反前款规定的,承运人可以拒绝运输,也可以采取相应措施以避免损失的发生,因此产生的费用由托运人承担。 

      

        第六百一十四条   在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但是应当赔偿承运人因此受到的损失。 

      

        第六百一十五条   货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人,收货人应当及时提货。收货人逾期提货的,应当向承运人支付保管费等费用。 

      

        第六百一十六条   收货人提货时应当按照约定的期限检验货物。对检验货物的期限没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,应当在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量、毁损等未提出异议的,视为承运人已经按照运输单证的记载交付的初步证据。 

      

        第六百一十七条   承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但是承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。 

      

        第六百一十八条   货物的毁损、灭失的赔偿额,当事人有约定的,按照其约定;没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。法律、行政瑞祥国际对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定的,依照其规定。 

      

        第六百一十九条   两个以上承运人以同一运输方式联运的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输区段的,与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。 

      

        第六百二十条   货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。 

      

        第六百二十一条   托运人或者收货人不支付运费、保管费以及其他运输费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百二十二条   收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的,依照本法第三百六十条的规定,承运人可以提存货物。 

      

        第四节   多式联运合同 

      

        第六百二十三条   多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同,对全程运输享有承运人的权利,承担承运人的义务。 

      

        第六百二十四条   多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任,但是该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。 

      

        第六百二十五条   多式联运经营人收到托运人交付的货物时,应当签发多式联运单据。按照托运人的要求,多式联运单据可以是可转让单据,也可以是不可转让单据。 

      

        第六百二十六条   因托运人托运货物时的过错造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。 

      

        第六百二十七条   货物的毁损、灭失发生于多式联运的某一运输区段的,多式联运经营人的赔偿责任和责任限额,适用调整该区段运输方式的有关法律规定。货物毁损、灭失发生的运输区段不能确定的,依照本章规定承担损害赔偿责任。 

      

        第十九章   技术合同 

      

        第一节   一般规定 

      

        第六百二十八条   技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。 

      

        第六百二十九条   订立技术合同,应当有利于科学技术的进步,加速科学技术成果的研发、转化、应用和推广。 

      

        第六百三十条   技术合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:

        (一)项目名称;

        (二)标的的内容、范围和要求;

        (三)履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式;

        (四)技术情报和资料的保密;

        (五)风险责任的承担;

        (六)技术成果的归属和收益的分成办法;

        (七)验收标准和方法;

        (八)价款、报酬或者使用费及其支付方式;

        (九)违约金或者损失赔偿的计算方法;

        (十)解决争议的方法;

        (十一)名词和术语的解释。

        与履行合同有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件,以及其他技术文档,按照当事人的约定可以作为合同的组成部分。

        技术合同涉及专利的,应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。 

      

        第六百三十一条   技术合同价款、报酬或者使用费的支付方式由当事人约定,可以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付,也可以采取提成支付或者提成支付附加预付入门费的方式。

        约定提成支付的,可以按照产品价格、实施专利和使用技术秘密后新增的产值、利润或者产品销售额的一定比例提成,也可以按照约定的其他方式计算。提成支付的比例可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例。

        约定提成支付的,当事人可以在合同中约定查阅有关会计帐目的办法。 

      

        第六百三十二条   职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的,法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者非法人组织应当从使用和转让该项职务技术成果所取得的收益中提取一定比例,对完成该项职务技术成果的个人给予奖励或者报酬。法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时,职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。

        职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务,或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。 

      

        第六百三十三条   非职务技术成果的使用权、转让权属于完成技术成果的个人,完成技术成果的个人可以就该项非职务技术成果订立技术合同。 

      

        第六百三十四条   完成技术成果的个人有在有关技术成果文件上写明自己是技术成果完成者的权利和取得荣誉证书、奖励的权利。 

      

        第六百三十五条   非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。 

      

        第二节   技术开发合同 

      

        第六百三十六条   技术开发合同是当事人之间就新技术、新产品、新工艺、新品种或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。

        技术开发合同包括委托开发合同和合作开发合同。

        技术开发合同应当采用书面形式。

        当事人之间就具有产业应用价值的科技成果实施转化订立的合同,参照技术开发合同的规定。 

      

        第六百三十七条   委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬;提供技术资料、原始数据;完成协作事项;接受研究开发成果。 

      

        第六百三十八条   委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划;合理使用研究开发经费;按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。 

      

        第六百三十九条   委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。 

      

        第六百四十条   合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资,包括以技术进行投资;分工参与研究开发工作;协作配合研究开发工作。 

      

        第六百四十一条   合作开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。 

      

        第六百四十二条   因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同。 

      

        第六百四十三条   在技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险责任由当事人约定。没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,风险责任由当事人合理分担。

        当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。 

      

        第六百四十四条   委托开发完成的发明创造,除法律另有规定或者当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。

        研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。 

      

        第六百四十五条   合作开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。

        合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

        合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。 

      

        第六百四十六条   委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法,由当事人约定。没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,在没有相同技术方案被授予专利前,当事人均有使用和转让的权利,但是委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给第三人。 

      

        第三节   技术转让合同 

      

        第六百四十七条   技术转让合同是合法拥有技术的权利人,将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人,或者许可他人实施、使用所订立的合同。

        技术转让合同中关于让与人向受让人提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定,属于技术转让合同的组成部分。

        技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。

        技术转让合同应当采用书面形式。 

      

        第六百四十八条   技术转让合同可以约定让与人和受让人实施专利或者使用技术秘密的范围,但是不得限制技术竞争和技术发展。 

      

        第六百四十九条   专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。 

      

        第六百五十条   专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。 

      

        第六百五十一条   专利实施许可合同的受让人应当按照约定实施专利,不得许可约定以外的第三人实施该专利;并按照约定支付使用费。 

      

        第六百五十二条   技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料,进行技术指导,保证技术的实用性、可靠性,承担保密义务。

        前款规定的保密义务,不限制让与人申请专利,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百五十三条   技术秘密转让合同的受让人应当按照约定使用技术,支付使用费,承担保密义务。 

      

        第六百五十四条   技术转让合同的让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者,并保证所提供的技术完整、无误、有效,能够达到约定的目标。 

      

        第六百五十五条   技术转让合同的受让人应当按照约定的范围和期限,对让与人提供的技术中尚未公开的秘密部分,承担保密义务。 

      

        第六百五十六条   让与人未按照约定转让技术的,应当返还部分或者全部使用费,并应当承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,违反约定擅自许可第三人实施该项专利或者使用该项技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。 

      

        第六百五十七条   受让人未按照约定支付使用费的,应当补交使用费并按照约定支付违约金;不补交使用费或者支付违约金的,应当停止实施专利或者使用技术秘密,交还技术资料,承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。 

      

        第六百五十八条   受让人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的,由让与人承担责任,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百五十九条   当事人可以按照互利的原则,在技术转让合同中约定实施专利、使用技术秘密后续改进的技术成果的分享办法。没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条 的规定仍不能确定的,一方后续改进的技术成果,其他各方无权分享。 

      

        第六百六十条   法律、行政瑞祥国际对技术进出口合同或者专利、专利申请合同另有规定的,依照其规定。 

      

        第四节   技术咨询合同和技术服务合同 

      

        第六百六十一条   技术咨询合同包括就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。

        技术服务合同是当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同,不包括承揽合同和建设工程合同。 

      

        第六百六十二条   技术咨询合同的委托人应当按照约定阐明咨询的问题,提供技术背景材料及有关技术资料、数据;接受受托人的工作成果,支付报酬。 

      

        第六百六十三条   技术咨询合同的受托人应当按照约定的期限完成咨询报告或者解答问题;提出的咨询报告应当达到约定的要求。 

      

        第六百六十四条   技术咨询合同的委托人未按照约定提供必要的资料和数据,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受工作成果的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。

        技术咨询合同的受托人未按期提出咨询报告或者提出的咨询报告不符合约定的,应当承担减收或者免收报酬等违约责任。

        技术咨询合同的委托人按照受托人符合约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失,由委托人承担,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百六十五条   技术服务合同的委托人应当按照约定提供工作条件,完成配合事项;接受工作成果并支付报酬。 

      

        第六百六十六条   技术服务合同的受托人应当按照约定完成服务项目,解决技术问题,保证工作质量,并传授解决技术问题的知识。 

      

        第六百六十七条   技术服务合同的委托人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受工作成果的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。

        技术服务合同的受托人未按照合同约定完成服务工作的,应当承担免收报酬等违约责任。 

      

        第六百六十八条   在技术咨询合同、技术服务合同履行过程中,受托人利用委托人提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于受托人。委托人利用受托人的工作成果完成的新的技术成果,属于委托人。当事人另有约定的,按照其约定。 

      

        第六百六十九条   技术咨询合同和技术服务合同对受托人正常开展工作所需费用的负担没有约定或者约定不明确的,由受托人负担。 

      

        第六百七十条   法律、行政瑞祥国际对技术中介合同、技术培训合同另有规定的,依照其规定。 

      

        第二十章   保管合同 

      

        第六百七十一条   保管合同是保管人保管寄存人交付的保管物,并返还该物的合同。

        寄存人到保管人处从事购物、就餐、住宿等活动,将物品存放在指定场所的,视为保管,但是当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。 

      

        第六百七十二条   寄存人应当按照约定向保管人支付保管费。

        当事人对保管费没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,保管是无偿的。 

      

        第六百七十三条   保管合同自保管物交付时成立,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百七十四条   寄存人向保管人交付保管物的,保管人应当给付保管凭证,但是另有交易习惯的除外。 

      

        第六百七十五条   保管人应当妥善保管保管物。

        当事人可以约定保管场所或者方法。除紧急情况或者为了维护寄存人利益的以外,不得擅自改变保管场所或者方法。 

      

        第六百七十六条   寄存人交付的保管物有瑕疵或者按照保管物的性质需要采取特殊保管措施的,寄存人应当将有关情况告知保管人。寄存人未告知,致使保管物受损失的,保管人不承担损害赔偿责任;保管人因此受损失的,除保管人知道或者应当知道并且未采取补救措施的以外,寄存人应当承担损害赔偿责任。 

      

        第六百七十七条   保管人不得将保管物转交第三人保管,但是当事人另有约定的除外。

        保管人违反前款规定,将保管物转交第三人保管,对保管物造成损失的,应当承担损害赔偿责任。 

      

        第六百七十八条   保管人不得使用或者许可第三人使用保管物,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第六百七十九条   第三人对保管物主张权利的,除依法对保管物采取保全或者执行的以外,保管人应当履行向寄存人返还保管物的义务。

        第三人对保管人提起诉讼或者对保管物申请扣押的,保管人应当及时通知寄存人。 

      

        第六百八十条   保管期间,因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的,保管人应当承担损害赔偿责任,但是保管是无偿的,保管人证明自己没有故意或者重大过失的,不承担损害赔偿责任。 

      

        第六百八十一条   寄存人寄存货币、有价证券或者其他贵重物品的,应当向保管人声明,由保管人验收或者封存。寄存人未声明的,该物品毁损、灭失后,保管人可以按照一般物品予以赔偿。 

      

        第六百八十二条   寄存人可以随时领取保管物。

        当事人对保管期间没有约定或者约定不明确的,保管人可以随时要求寄存人领取保管物;约定保管期间的,保管人无特别事由,不得要求寄存人提前领取保管物。 

      

        第六百八十三条   保管期间届满或者寄存人提前领取保管物的,保管人应当将原物及其孳息归还寄存人。 

      

        第六百八十四条   保管人保管货币的,可以返还相同种类、数量的货币。保管其他可替代物的,可以按照约定返还相同种类、品质、数量的物品。 

      

        第六百八十五条   有偿的保管合同,寄存人应当按照约定的期限向保管人支付保管费。

        当事人对支付期限没有约定或者约定不明确,依照本法第三百零一条的规定仍不能确定的,应当在领取保管物的同时支付。 

      

        第六百八十六条   寄存人未按照约定支付保管费以及其他费用的,保管人对保管物享有留置权,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第二十一章   仓储合同 

      

        第六百八十七条   仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储费的合同。 

      

        第六百八十八条   仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立。 

      

        第六百八十九条   储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品或者易变质物品,存货人应当说明该物品的性质,提供有关资料。

        存货人违反前款规定的,保管人可以拒收仓储物,也可以采取相应措施以避免损失的发生,因此产生的费用由存货人承担。

        保管人储存易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的,应当具备相应的保管条件。 

      

        第六百九十条   保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验收时发现入库仓储物与约定不符合的,应当及时通知存货人。保管人验收后,发生仓储物的品种、数量、质量不符合约定的,保管人应当承担损害赔偿责任。 

      

        第六百九十一条   存货人交付仓储物的,保管人应当给付仓单、入库单等凭证。 

      

        第六百九十二条   保管人应当在仓单上签字或者盖章。仓单包括下列事项:

        (一)存货人的姓名或者名称和住所;

        (二)仓储物的品种、数量、质量、包装、件数和标记;

        (三)仓储物的损耗标准;

        (四)储存场所;

        (五)储存期间;

        (六)仓储费;

        (七)仓储物已经办理保险的,其保险金额、期间以及保险人的名称;

        (八)填发人、填发地和填发日期。 

      

        第六百九十三条   仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的,可以转让提取仓储物的权利。 

      

        第六百九十四条   保管人根据存货人或者仓单持有人的要求,应当同意其检查仓储物或者提取样品。 

      

        第六百九十五条   保管人发现入库仓储物有变质或者其他损坏的,应当及时通知存货人或者仓单持有人。 

      

        第六百九十六条   保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏,危及其他仓储物的安全和正常保管的,应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急,保管人可以作出必要的处置,但是事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。 

      

        第六百九十七条   当事人对储存期间没有约定或者约定不明确的,存货人或者仓单持有人可以随时提取仓储物,保管人也可以随时要求存货人或者仓单持有人提取仓储物,但是应当给予必要的准备时间。 

      

        第六百九十八条   储存期间届满,存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的,应当加收仓储费;提前提取的,不减收仓储费。 

      

        第六百九十九条   储存期间届满,存货人或者仓单持有人不提取仓储物的,保管人可以催告其在合理期限内提取,逾期不提取的,保管人可以提存仓储物。 

      

        第七百条   储存期间,因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的,保管人应当承担损害赔偿责任。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。 

      

        第七百零一条   本章没有规定的,适用保管合同的有关规定。 

      

        第二十二章   委托合同 

      

        第七百零二条   委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。 

      

        第七百零三条   委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务,也可以概括委托受托人处理一切事务。 

      

        第七百零四条   委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用及其利息。 

      

        第七百零五条   受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的,应当经委托人同意;因情况紧急,难以和委托人取得联系的,受托人应当妥善处理委托事务,但是事后应当将该情况及时报告委托人。 

      

        第七百零六条   受托人应当亲自处理委托事务。经委托人同意,受托人可以转委托。转委托经同意的,委托人可以就委托事务直接指示转委托的第三人,受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担责任。转委托未经同意的,受托人应当对转委托的第三人的行为承担责任,但是在紧急情况下受托人为维护委托人的利益需要转委托的除外。 

      

        第七百零七条   受托人应当按照委托人的要求,报告委托事务的处理情况。委托合同终止时,受托人应当报告委托事务的结果。 

      

        第七百零八条   受托人以自己的名义,在委托人的授权范围内与第三人订立的合同,第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的,该合同直接约束委托人和第三人,但是有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。 

      

        第七百零九条   受托人以自己的名义与第三人订立合同时,第三人不知道受托人与委托人之间的代理关系的,受托人因第三人的原因对委托人不履行义务,受托人应当向委托人披露第三人,委托人因此可以行使受托人对第三人的权利,但是第三人与受托人订立合同时如果知道该委托人就不会订立合同的除外。

        受托人因委托人的原因对第三人不履行义务,受托人应当向第三人披露委托人,第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利,但是第三人不得变更选定的相对人。

        委托人行使受托人对第三人的权利的,第三人可以向委托人主张其对受托人的抗辩。第三人选定委托人作为其相对人的,委托人可以向第三人主张其对受托人的抗辩以及受托人对第三人的抗辩。 

      

        第七百一十条   受托人处理委托事务取得的财产,应当转交给委托人。 

      

        第七百一十一条   受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬。因不可归责于受托人的事由,委托合同解除或者委托事务不能完成的,委托人应当向受托人支付相应的报酬。当事人另有约定的,按照其约定。 

      

        第七百一十二条   有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。

        受托人超越权限给委托人造成损失的,应当赔偿损失。 

      

        第七百一十三条   受托人处理委托事务时,因不可归责于自己的事由受到损失的,可以向委托人要求赔偿损失。 

      

        第七百一十四条   委托人经受托人同意,可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因此给受托人造成损失的,受托人可以向委托人要求赔偿损失。 

      

        第七百一十五条   两个以上的受托人共同处理委托事务的,对委托人承担连带责任。 

      

        第七百一十六条   委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失,有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和可以获得的利益。 

      

        第七百一十七条   委托人或者受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产的,委托合同终止,但是当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。 

      

        第七百一十八条   因委托人死亡、丧失民事行为能力或者破产,致使委托合同终止将损害委托人利益的,在委托人的继承人、法定代理人或者清算组织承受委托事务之前,受托人应当继续处理委托事务。 

      

        第七百一十九条   因受托人死亡、丧失民事行为能力或者破产,致使委托合同终止的,受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当及时通知委托人。因委托合同终止将损害委托人利益的,在委托人作出善后处理之前,受托人的继承人、法定代理人或者清算组织应当采取必要措施。 

      

        第二十三章   物业服务合同 

      

        第七百二十条   物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内,为业主持续提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的维护等物业服务,业主支付报酬的合同。

        物业服务人包括物业服务企业和其他物业管理人。 

      

        第七百二十一条   物业服务合同的内容包括服务事项、服务质量、服务费用的标准和收取办法、维修资金及服务用房的管理和使用、服务期限、服务交接等条款。

        物业服务人公开作出的有利于业主的服务承诺,为物业服务合同的组成部分。

        物业服务合同应当采用书面形式。 

      

        第七百二十二条   建设单位依法与物业服务人签订的前期物业服务合同,以及业主委员会与业主大会依法选聘的物业服务人签订的物业服务合同,对业主具有约束力。 

      

        第七百二十三条   物业服务人将物业服务区域内的部分专项物业服务委托给专业性服务组织或者其他第三人的,应当就该部分专项物业服务向业主负责。

        物业服务人不得将其应提供的全部物业服务转委托给第三人,或者将全部物业服务肢解后分别转委托给第三人。 

      

        第七百二十四条   物业服务人应当按照约定和物业的使用性质,妥善维修、养护、清洁、绿化和经营物业服务区域内的业主共有部分,维护物业服务区域内的基本生活秩序,采取合理措施保障业主的人身财产安全。

        对物业服务区域内违反有关治安、环保等法律瑞祥国际的行为,物业服务人应当及时采取合理措施制止、向相关行政管理部门报告并协助处理。 

      

        第七百二十五条   物业服务人应当及时将服务项目及负责人员、服务质量要求、服务收费项目、服务收费计算标准、服务履行情况、维修资金管理与使用情况、业主共有部分的经营与收益情况、服务项目收支情况和预算方案等事项以合理方式向业主公开或者向业主大会、业主委员会报告。 

      

        第七百二十六条   业主应当按照约定向物业服务人支付报酬。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的,业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付报酬。

        业主违反约定逾期不支付报酬的,物业服务人可以催告其在合理期限内支付;逾期仍不支付的,物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。 

      

        第七百二十七条   业主装饰装修房屋的,应当事先告知物业服务人,遵守物业服务人提示的注意事项,并配合其进行必要的现场检查。

        业主转让、出租物业专有部分、设立居住权或者依法改变共有部分用途的,应当及时将相关情况告知物业服务人。 

      

        第七百二十八条   业主依法共同决定解聘物业服务人的,可以解除物业服务合同。决定解聘的,应当提前六十日书面通知物业服务人,但是合同对通知期限另有约定的除外。因解除合同造成物业服务人损失的,除不可归责于业主的事由外,业主应当赔偿损失。 

      

        第七百二十九条   物业服务期限届满前,业主依法共同决定续聘的,应当与原物业服务人在合同期限届满前续订物业服务合同。

        物业服务期限届满前,物业服务人不同意续聘的,应当在物业服务合同期限届满前九十日书面通知业主或者业主委员会,但是合同对通知期限另有约定的除外。 

      

        第七百三十条   物业服务期限届满后,业主没有依法作出续聘或者另聘物业服务人的决定,物业服务人按照原合同继续提供物业服务的,原物业服务合同继续有效,但是服务期限为不定期。

        当事人可以随时解除不定期物业服务合同,但是物业服务人解除合同应当在合理期限之前书面通知业主或者业主委员会。 

      

        第七百三十一条   建设单位依法与物业服务人订立的前期物业服务合同约定的服务期限届满前,业主或者业主委员会与新物业服务人订立的物业服务合同生效的,前期物业服务合同终止。 

      

        第七百三十二条   物业服务合同终止后,在业主选定的新物业服务人接管之前,原物业服务人应当继续处理物业服务事务,并可以请求业主支付该期间的报酬。 

      

        第七百三十三条   物业服务合同终止后,原物业服务人应当在合理期限内退出物业服务区域,将物业服务用房、相关设施、物业服务所必需的相关资料和代管的维修资金等交还给业主委员会或者其指定的人,配合新的物业服务人做好交接工作,并如实告知物业的使用和管理状况。

        原物业服务人违反前款规定的,不得请求业主支付物业服务合同终止后的报酬。 

      

        第七百三十四条   本章没有规定的,参照适用委托合同的有关规定。 

      

        第二十四章   行纪合同 

      

        第七百三十五条   行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动,委托人支付报酬的合同。 

      

        第七百三十六条   行纪人处理委托事务支出的费用,由行纪人负担,但是当事人另有约定的除外。 

      

        第七百三十七条   行纪人占有委托物的,应当妥善保管委托物。 

      


    日期:2018-9-6 8:27:50 | 关闭 |

    Copyright © 1999-2018 杭州法图网络科技有限公司

    浙ICP备10202533号-1

    浙公网安备 33010502000828号

    免费白菜 免费彩金 彩金免费领 免费白菜网 免费彩金送 免费彩金网 免费给彩金 免费领彩金 免费送白菜